6

Inspección técnica de la obra
Artículo 57 al 72 DS 236

Artículo 57.- En la construcción de las obras regidas por
este reglamento, la responsabilidad de su correcta y
oportuna ejecución recae en el contratista seleccionado .
A la I.T.O. le corresponderá verificar el autocontrol que, de
conformidad con la reglamentación vigente, debe cumplir
el contratista respecto a las obras que ejecutarealizando
para ello las inspecciones selectivas y cursar los estados
de pago conforme a los procedimientos fijados en el
Manual.

La I.T.O. estará a cargo de él o los funcionarios
profesionales del área de la construcción que designe el
Director del SERVIU.
Uno de los miembros de la I.T.O. cuando sean varios, será
designado Director de la Obra.
La I.T.O. podrá contar con la asesoría de profesionalescompetentes, sean personas naturales o jurídicas,
contratadas por el SERVIU para la prestación de estos
servicios .
Independiente de la responsabilidad directa del contratista, a
la I.T.O., le corresponderá velar, porque las obras que se
ejecuten cumplan con las especificaciones técnicas y
planos, y concuerden con las restantes obras que contemple
el contrato

Responsabilidad
El contratista deberásometerse a las órdenes o instrucciones
que la I.T.O. imparta por escrito en el Libro de Obras, sobre las
obras u otros aspectos del contrato, conforme a los términos y
condiciones del contrato.
Si el contratista no estuviere de acuerdo, podrá reclamar de ello
por escrito, dentro de los tres días hábiles siguientes a su
notificación, al Director del SERVIU, cuyo dictamen será
definitivo.
Elincumplimiento de una orden no apelada, faculta a la I.T.O.
para paralizar las faenas hasta que dicha orden sea acatada
Las órdenes o resoluciones de la I.T.O., incluidos los reclamos
deducidos por el contratista, se entenderán suficientemente
notificadas a éste, por su anotación en el Libro de Inspección

Atribuciones de la ITO
La I.T.O., cuando estimase que corresponde suspender,
despedir o impartirórdenes a los trabajadores o subcontratistas
de la empresa constructora, deberá hacerlo por intermedio del
contratista, de su representante legal o del profesional a cargo
de las obras.
La I.T.O., podrá exigir la separación de cualquier subcontratista y
sus trabajadores o de trabajadores del contratista, por
insubordinación, desórdenes, incapacidad u otro motivo grave
debidamente comprobado, ajuicio de la I.T.O., quedando
siempre responsable el contratista de los fraudes, vicios de
construcción o abusos que haya podido cometer la persona
separada
El contratista tiene la obligación de reconstruir por su cuenta y
cargo las obras o reemplazar los materiales que no sean
aceptados por la I. T. O.

Apelaciones del Contratista
• Artículo 61.- Toda consulta, observación o proposición de loscontratistas que se relacione con los trabajos, deberá
presentarse por escrito a la I.T.O., la que resolverá dentro de
un plazo máximo de 10 días hábiles o bien, si fuere necesario,
la enviará dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles y
con el informe correspondiente, a la autoridad que
corresponda, para su resolución o para que se someta a la
consideración del Director del SERVIU.
• Artículo 62.-La supervigilancia que ejerza el SERVIU por
medio de la I.T.O., no libera al contratista de la
responsabilidad contractual y técnica que le cabe.

Recepciones
El contratista deberá solicitar a la I.T.O., la recepción técnica de
las partidas que el SERVIU establezca, en el Libro de
Inspección, de acuerdo a lo establecido en el Manual.
Tales recepciones podrán otorgarse por parcialidades ydeberán
hacerse antes que el avance de las obras cubra dichas partidas.
La I.T.O., tendrá acceso a toda la documentación oficial de la
obra. Podrá asimismo, requerir copia de todos y cada uno de
los antecedentes que precise relacionados con los trabajos y/o
con el contrato.
La I.T.O., se preocupará especialmente de que el avance de las
obras se desarrolle en proporción al plazo de ejecución
estipulado...