ampliación de plazo de obra

CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA:
Art. N° 200 RLCE
En cumplimiento al art. N° 41 LCE, literal 41.6 el Contratista puede solicitar
A.P. Por atrasos y paralizaciones ajenas debidamente comprobadas

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al
Contratista.
2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus
prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
3. Casofortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.
4. Cuando se aprueba una prestación adicional de obra. En
este caso, se ampliara el plazo de las garantías otorgadas.

PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA:
Art N° 201
Para que proceda una Ampliación de Plazo (A.P.):

• La demora debe afectar la Ruta Critica del PEO vigente y el plazo
adicional debe ser necesario para culminar laobra.
• Desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el Residente
debe anotar en cuaderno de obra, las circunstancias de la A.P.
• Concluida la causal, el Contratista tiene 15 dias, para solicitar,
cuantificar y sustentar su pedido ante el Inspector o Supervisor.
• Toda AdP debe solicitarse antes que venza el plazo vigente. Si la
causal supera dicho plazo, solicitar la A.P. antes desu
vencimiento, porque fuera de dicho plazo, no se admiten
solicitudes.

EVALUACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO: Art
N° 201 RLCE
El Inspector / Supervisor, en máx. 7 días remitirá su “informe” a
la Entidad, expresando opinión sobre la solicitud de A.P.
• La Entidad en máx.. 14 días de recibido el “informe”, resolverá y
notificara su decisión. Sino, se considera ampliado el plazo.
• Laentidad podrá otorgar AdP parciales, si la causal no tiene
fecha prevista de conclusión (acreditado). Así, el Contratista
podrá valorizar los gastos generales de dicha ampliación parcial.
• Luego de 10 días de notificada la Resolución que aprueba la AdP,
el Contratista presentara un Calendario de Avance de Obra
Valorizado Actualizando y la programación PERT-CPM
correspondiente.

CAUSASRECURRENTES DE AMPLIACION DE
PLAZO: Art N° 196 RCLE
• Demoras en absolver las consultas del Contratista. El plazo por
ampliar se computa, desde la fecha en que la no ejecución de los
trabajos materia de la consulta, afectan la ruta crítica.
• Por Prestaciones Adicionales de Obra aprobadas.
• Demoras en emitir y notificar la Resolución de los Adicionales. La
Entidad dispone de 14 días desde querecibe informe del Supervisor.
• Demoras en resolver interferencias (reubicaciones, expropiaciones.
etc) que limitan y/o impiden ejecutar los trabajos / servicios.
• Paros y/o Huelgas: Locales, regionales y otros, promovidos por
terceros ajenos al Contratista

INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA: Art N°
206 RCLE
• Consiste en la participación directa de la Entidad en el manejo
económico dela obra
• La Entidad de oficio o a solicitud de parte, podrá intervenir
económicamente la obra, como una medida que permita culminar la
obra, sin llegar al extremo de resolver el contrato La intervención
• La intervención económica, no deja al Contratista al margen de su
participación contractual, ni de sus obligaciones (mantiene su
responsabilidad hasta la finalización de la obra)
• ElContratista pierde el derecho al reconocimiento de mayores gastos
generales, indemnización o cualquier otro reclamo, si la intervención
económica fue causada por su incumplimiento

CASOS DE INTERVENCION ECONOMICA:
• Casos en que se puede intervenir económicamente una obra, porque a
juicio de la Entidad, la obra no se terminaría en el plazo:
– El Contratista no entrega el CAO Acelerado, en elplazo de los
7 días después de ordenado por el Inspector!
Supervisor
– Si el Monto Valorizado Acumulado < 80% del Monto Acumulado
programado en el CAO acelerado
– De oficio, a pedido de parte en caso fortuito o fuerza mayor
– Por incumplimiento contractual que a juicio impida terminar la obra
según el expediente técnico y en forma oportuna

• Si el Contratista rechaza la intervención...