Contrato De Obra

CONTRATO DE OBRA



Entre los suscrito a saber: AAA, mayor y vecino de xxxx, identificado con cédula de ciudadanía número xxxx de xxxx, quien en adelante se denominará El CONTRATANTE y BBB,identificado con cédula de ciudadanía número xxxx de xxxx, portadora de la T.P xxxx, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos celebrado el presente contrato de obra que se regirá por lassiguientes cláusulas. PRIMERA: EL CONTRATANTE encarga a LA CONTRATISTA la realización de las siguientes obras, que se ejecutarán en el inmueble de su propiedad, ubicado en la xxxx.

1. Enunciarcada uno de los ítems.

Parágrafo: La realización de la obra será a todo costo. SEGUNDA: EL CONTRATISTA utilizará su propia herramienta y equipos, al igual que al subcontratar personal, serán por supropia cuenta y riesgo, respecto a salarios y prestaciones sociales y todo lo pertinente a la seguridad social, riesgos profesionales y todo lo pertinente a la relación laboral. TERCERA: La obraencomendada por EL CONTRATANTE y realizada por EL CONTRATISTA, tendrá un plazo de ejecución para su entrega de xxxx ( ) días, contados a partir del inicio de la obra., pero queda expresamente acordado quesi la misma se terminara antes de la fecha estipulada EL CONTRATANTE deberá recibir dentro de los cinco días de haber sido notificado por LA CONTRATISTA para tal recepción. CUARTA: El precio por laobra concluida se fija en xxxx DE PESOS ($xxxx) que serán pagados de la siguiente manera: La suma de xxxx DE PESOS ($xxxx) al inicio de la obra y la suma de xxxx DE PESOS ($xxxx) a la entrega de laobra. QUINTA: La parte que incumpliera a la otra, incurrirá por este sólo hecho, en el pago del 20% del valor del contrato a la parte que cumplió, por lo que este contrato y la sola declaración deincumplimiento por la parte cumplida, prestará mérito ejecutivo. SEXTA: En a caso de divergencia sobre si la obra fue ejecutada en forma o no, las partes se someten al Tribunal de Arbitramento de xxxx....