Dictamen Tecnico

DICTAMEN TÉCNICO

En términos de lo establecido en los artículos, 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 99, 105, 106, 107 fracciones I y II, y 113 fracciones II, VI y XI, de su Reglamento; se emite el presente Dictamen, para los fines de formalización conducentes, de acuerdo a los datos que a continuación se describen:


I.- NOMBRE DEL CONTRATISTA:TRITURADOS DEL GUADIANA S.A. DE C.V.

II.- DE LA INFORMACIÓN BÁSICA INICIAL:

Área encargada de la obra: Dirección de Caminos / SECOPE
Objeto del Contrato: AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA, CAMINO: DURANGO – TEPIC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 196+520, (LIMITES DE ESTADOS), META: AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA, DURANGO–TEPIC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 196+520,(LÍMITES DE ESTADOS), SUB-TRAMO DEL KM. 178+190 AL KM. 181+360 A NIVEL DE PAVIMENTO (CAMINO TIPO “C”). REALIZANDO LOS TRABAJOS DE TERRACERÍAS, PAVIMENTOS, OBRAS DE DRENAJE, SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (NCTR-CAR-1-07).
Localización de los trabajos: Municipio del Mezquital, Dgo.

III.- ANTECEDENTES:

Contrato No. SECOPE-PIBAI-DC-058-11
Fecha del Contrato: 11 de Mayo de2011
Monto del Contrato: $12’880,036.06 (más el IVA)
Plazo de Ejecución: 230 días naturales
Fecha de Inicio Programada: 16 de Mayo de 2011
Fecha de Terminación Programada: 31 de Diciembre de 2011
Plazo de Ejecución de acuerdo a DICTAMEN TÉCNICO de fecha 06/Julio/2011 (Diferimiento por entrega tardía de Anticipo y acuerdo de fecha de Terminación por situaciones no previstas):• Fecha de Inicio Diferida: 06 de Julio de 2011
• Fecha de Terminación convenida: 31 de Diciembre de 2011
IV.- DECLARACIÓN DE LOS MOTIVOS QUE DAN ORIGEN A LA MODIFICACIÓN DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:


1) Construcción de Obra de Drenaje, omitida en el Proyecto.


Debido a que el proyecto original no consideró una obra dedrenaje necesaria en el Km. 0+875 (anterior 0+880), correspondiente al cruce del camino con un arroyo, se proyectó en este sitio una estructura de acuerdo a las características topográficas del lugar, consistente en una Alcantarilla a base de losa (de concreto armado), de dos claros de 4.0 metros cada uno, altura de 5.0 metros y una longitud de 34.0 metros. Esta obra de drenaje captará losescurrimientos que se tengan en el área de influencia del sitio, para canalizarlos adecuadamente al otro lado del camino, respetando la trayectoria y magnitud de la escorrentía, lo que permitirá con ello proteger el tramo del cuerpo carretero en donde se aloja dicha obra.


Cabe señalar, que en este sitio donde cruza el arroyo, llega a ser tan fuerte la corriente producida por los escurrimientos queprovienen de la parte alta de la sierra, que durante el proceso constructivo de la estructura en el mes de Agosto del año en curso, se presentó un percance de lamentables consecuencias, pereciendo un trabajador de la empresa Contratista que fue arrastrado por la avenida de agua que en ese momento se registró en el lugar.




2).- Construcción de Accesos de Incorporación a la carretera Durango- Tepic.


No obstante que el Proyecto ejecutivo del camino contempla los accesos de incorporación a la carretera pavimentada Durango–Tepic, estos no fueron considerados en el Catálogo de Conceptos contratado; siendo su construcción imprescindible para establecer la conexión adecuada del cuerpo carretero objeto de contrato (correspondiente al Libramiento de la Localidad de Huazamota) a lavía de comunicación principal Durango – Tepic. Lo anterior implica llevar a cabo trabajos de terracerías, pavimentos y señalamiento, cuyas conceptos y cantidades de obra se incluyen en el Presupuesto modificado.




3).- Modificación del volumen de Construcción de Cuneta.


Debido a que el Catálogo de Conceptos contratado, únicamente contempló un volumen de cunetas del orden de...