Mbghg buihiguy uyhguygiy

CONTRATO DE OBRAS A PROMOTOR DE HORMIGONADO IMPRESO SOLO MANO DE OBRA
Por el presente D. Jose Antonio Rojo Abelenda, con DNI nº 79.323.974-X y con domicilio para estos efectos en Avda. deBergantiños 64-66, 1º H, de Carballo, 15100 La Coruña, como representante de la mercantil Jose Antonio Rojo Abelenda S.L. con nº de identificación fiscal B-70.152.368 y domicilio en Avda. de Bergantiños 64-66,1º H, de Carballo, 15100 La Coruña, en adelante como CONTRATA y de otraD.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________, en adelante como PROMOTOR, acuerdan el presente contrato de obras en base a los siguientes puntos:
1º La CONTRATA efectuara los trabajos de _________m2 de HORMIGONADO IMPRESOincluyendo solamente la mano de obra necesaria para la finalización del trabajo entendido como HORMIGONADO IMPRESO, al precio de _________€/m2. Por lo que resulta un importe TOTAL de________________€.El importe final será el resultante de la medición de todo lo ejecutado, siendo las cantidades aquí reflejadas solamente como estimadas. En caso de ser un precio cerrado este quedara estipulado en lacantidad de ___________€.
2º Los precios reflejados no incluyen IVA, que será aplicado según el tipo vigente en el momento del pago.
3º La forma de pago se efectuara de la siguiente forma, 25% ala firma del presente contrato que corresponde a la cantidad de _______________€. 25% a la entrada en obra que corresponde a la cantidad de ______________€, 50% restante que corresponde a la cantidadde ____________€ a la finalización de los trabajos.
4º El incumplimiento de cualquiera de los pagos reflejados en el punto 3º, será motivo inmediato de paralización de la ejecución a la que se refiereel presente contrato, teniendo que pagar el promotor por cada día de retraso de la ejecución la cantidad de 300€ en concepto de indemnización y gastos, llegado el tercer día sin haber efectuado...