MEDIDA CAUTELAR CONSORCIO NUEVA VIDA 1

PROCEDIMIENTO ARBITRAL SEGUIDO POR CONSORCIO NUEVA VIDA CONTRA LA GERENCIA SUB REGIONAL MORROPÓN HUANCABAMBA
Esquina Las Dalias – Las Palmeras S/N – Urb. Los Geranios – El Chipe (Colegio de Ingenieros de Piura)
Exp. Nº 005 - 2011-CC-CIP-CDP
Administradora: Abog. Elizabeth Atoche Chira.
Sumilla: Solicita Medida Cautelardentro del Proceso.


AL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL:

ROSA MERCEDES CHINCHAY LABRÍN, Procuradora Pública del Gobierno Regional Piura, en el Procedimiento Arbitral seguido por CONSORCIO NUEVA VIDA, contra la GERENCIA SUB REGIONAL MORROPÓN HUANCABAMBA, respecto a las controversias surgidas con ocasión de la recepción del Contrato de Obra: “Ampliación yMejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción de Alcantarillado en la Localidad de Serrán”, a usted me dirijo y expongo:

1.- Relación jurídico procesal, vía procedimental y petitorio:

Solicito a su despacho DICTE MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA respecto de la Obra “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción de Alcantarillado en la Localidad de Serrán”, cuyo Acto deRecepción de la Obra ha sido sometido a arbitraje. Medida cautelar que consiste en que el Tribunal autorice a mi representada a llevar a cabo los actos necesarios que le permitan continuar con la ejecución de la obra hasta su conclusión, esto es CUMPLIR CON LEVANTAR LAS OBSERVACIONES HECHAS AL CONTRATISTA CONTENIDAS EN EL INFORME Nº 04 – 2010/GRP-402000-COM.REC.OBRA, DEL 21 DE OCTUBRE DE 2010, CURSADOMEDIANTE OFICIO Nº 726 – 2010/GRP-402000-402400-402420 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2010. Ello en virtud a que la obra mencionada se encuentra paralizada desde agosto de 2009, sin que haya sido culminada y entregada para su funcionamiento, demora que viene ocasionando grave perjuicio a la población de Serrán, al tratarse de la ejecución de obras relacionadas con servicios básicos de agua potable yalcantarillado. Dicha ejecución se autorizará efectuarla a mi representada bajo la modalidad de administración directa. Medida que solicitamos en atención al interés y necesidad pública, sin que ello represente reconocimiento alguno a las pretensiones del demandante en el proceso de arbitraje.

La presente medida debe entenderse con los demandantes de este proceso de arbitraje, CONSORCIO NUEVA VIDA, aquiénes una vez concedida la medida se les deberá notificar en su dirección domiciliaria ubicada en el domicilio señalado en la solicitud de arbitraje en: Urb. San Antonio Mz. C Lt. 06 – Castilla - Piura.

2.- Fundamentos de hecho:

2.1.- A continuación pasamos a detallar los sucesos materia de controversia que permitirán al Presidente del Tribunal determinar la necesidadimpostergable de dictar una medida cautelar innovativa a fin de que se adopten las acciones que resulten necesarias en beneficio de la población más afectada con la paralización de la ejecución de la obra “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción de Alcantarillado en la Localidad de Serrán”.

2.2.- Con fecha 08 de enero de 2008 se suscribió el Contrato Bajo la Modalidad deConcurso Oferta Nº 001-2008 para la ejecución de la obra “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción de Alcantarillado en la Localidad de Serrán” entre la Sub Región Morropón Huancabamba y el Consorcio Nueva Vida por un monto total ofertado de S/. 3’594,980.78, con un plazo de ejecución total de 300 días calendario.

2.2.- Mediante R.G.S.R Nº 127-2008/GOB.REG.PIURA –GSRMH, de fecha 29.04.2008, fue designado el Comité de Recepción de Obra y con fecha 18.11.2009 dicho Comité conjuntamente con el Sr. Oscar Marotazo Espinoza e Ing. César Augusto Ayala en representación del Consorcio Nueva Vida, conjuntamente con el Ing. Felipe Motta Laguna en representación de la Gerencia Regional de Infraestructura e Ing. César Augusto Calderón Romero en representación del...