NORMA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA
ADMINISTRACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN
COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
LICITACIÓN No. 04911003-005-12; QUE SE CELEBRARÁ EL 1 DE OCTUBRE DE 2012, A LAS 7:00 HRS.

NOMBRE DE LA OBRA:
*CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE
SALSIPUEDES,AGENCIA DE SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA.
LUGAR Y FECHA: OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012

BASES DE LICITACIÓN PARA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO
INDICE
1. - DE LOS TRABAJOS
1.1 UBICACIÓN
1.2 INICIO Y TERMINO
1.3 DE LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
1.4 JUNTA DE ACLARACIONES
2. – DEL REGISTRO AL PADRÓN DE CONTRATISTAS
3. - DE LASPROPUESTAS
3.1 FORMA DE PRESENTACIÓN
3.2 RETIRO
4. – ANEXOS.
4.1. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA
4.2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.
5. - DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN
5.1 PRESENTACIÓN
5.2 DE LA ADJUDICACIÓN
5.3 DEL FALLO
5.4 SUBCONTRATACIÓN
5.5 DE LA PERMANENCIA DE LOS CONTRATISTAS EN LOS EVENTOS DE LA
LICITACIÓN
5.6. VIGENCIA DE LA PROPUESTA.

6. - DEL CONTRATO
6.1TIPO DE CONTRATO
6.2 FIRMA
6.3 DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
6.4 GARANTÍA DE ANTICIPO.
6.5 GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS
6.6.

DE

LA

SUSPENSIÓN,

TERMINACIÓN

ANTICIPADA

O

RESCISIÓN

DEL

CONTRATO.
7. - COMPLEMENTARIAS
7.1 DEL REPRESENTANTE EN LA OBRA
7.2 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO
7.3 INFORMACIÓN DEL PROYECTO
7.4 DE LAS RETENCIONES
7.5 ANTICIPOS
7.6 TABULADOR
7.7AJUSTE DE COSTOS
7.8.DE LAS MODIFICACIONES
7.9 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO
7.10 RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE
8. - CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS
9. – INCONFORMIDADES
10. - IMPREVISTOS

De acuerdo con la Convocatoria Pública Estatal N° 001 que emitió el INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE OAXACA Con fecha 20 de Septiembre de 2012, para participar en
la licitación de los trabajos, cuyos datos semencionan en el cuadro de referencia
siguiente:
No. de
LICITACIÓN

Costo de las
bases (No
reembolsable)

Visita al lugar
de la obra o
los trabajos

Junta de
aclaraciones

25 de
25 de
Septiembre
Septiembre
$2,500.00
de 2012 7:00
de 2012 7:30
Hrs
Hrs
Nombre de la Obras Publicas y Ubicaciones de los trabajos
OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN LA CALLESALSIPUEDES, AGENCIA DE SAN
JACINTO AMILPAS, OAXACA.

049077002003-11

Presentación
de propuestas
y Apertura
técnica

Acto de
Dictamen
técnico y
Apertura
económica

Capital
Contable
Requerido

1 de Octubre
de 2012 7:00
Hrs

2 de Octubre
de 2012 7:00
Hrs

$ 200,000.00

Fecha estimada de inicio y terminación
05 de Octubre de 2012 - 03 de Noviembre de
2012 Plazo de 30días naturales

A continuación se estipulan las BASES DE LA LICITACIÓN para la preparación,
presentación y apertura de propuestas, de acuerdo a las siguientes:

BASES
Los trabajos objeto de esta licitación, tienen una asignación presupuestal con Recursos
Propios y FOPAM (Fondo de Pavimentación a Municipios) del Ejercicio Fiscal 2010.
1. DE LOS TRABAJOS.
1.1 UBICACIÓN.
El sitio de lostrabajos a ejecutarse se localiza en la AGENCIA DE SAN JACINTO
AMILPAS; del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oax.
1.2 INICIO Y TERMINO.
El plazo de ejecución de los trabajos será de 30 días naturales. La fecha estimada de
inicio será el 05 de OCTUBRE de 2012 y de terminación el día 03 de NOVIEMBRE de
2012; Sin embargo, el licitante podrá comprometerse a terminar la obra en un plazo
menor alfijado.
1.3 DE LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
La visita al sitio de realización de los trabajos se efectuará a las 7:00 horas del día 25 de
septiembre de 2012, para lo cual deberán estar previamente registrados en la unidad de
licitaciones, tal y como lo marca la convocatoria respectiva, teniendo como punto de
reunión el aula de clase situada en el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE...