Reparacion Concreto Armado

ASESORIA EN CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Consultas a: ing.ddrc@gmail.com
DANY DANIEL ROJAS CORDERO

CONSULTOR DE OBRAS
Ingeniero Civil, con estudios concluidos de Post Grado en Gestión y Administración de la Construcción; Diplomado en Arbitraje en la Contratación Pública y Diplomado en Contrataciones Estatales. Experiencia profesional en Administración de Contratos, Supervisióny Ejecución de Obras de Construcción de Edificaciones, Carreteras y Obras Sanitarias. Experiencia laboral en Entidades Estatales y Empresas Privadas.
Ver todo mi perfil

07/12/2010
RECONOCIMIENTO DE GASTOS GENERALES
El D.S. Nº 184-2008-EF, establece en sus artículos 202º, 203º y 204º que otorgada una ampliación de plazo, excepto por ejecución de obras adicionales, corresponden a loscontratistas el reconocimiento de los mayores gastos generales variables, según:

a) Por paralización de obra, los mayores gastos generales variables que pueda demostrar, con documentos, estuvo incurriendo durante el periodo de paralización.
b) Por otras causales, demora en absolución de consulta por ejemplo, es decir la obra sufrió retrasos pero no paralizo, en cuyo caso la norma señala lautilización de unas formulas para calcular el monto de los mayores gastos generales variables, dependiendo si la obras es a precios unitarios o a suma alzada.

Solo en el caso b), la norma establece que el monto de esos mayores gastos generales variables debe ser actualizado empleando el Índice de Precios al Consumidor del INEI identificado como el Índice de Precios de de Código Nº 39.

De ocurrir laeventualidad que, al momento de hacer los cálculos de la actualización de estos mayores gastos generales variables, se emplee un Índice de Precios Nº 39 que no corresponda al mes en que ocurrió la causal, el liquidador en la Liquidación Final, debe proceder a su recalculo respectivo.
(Referencia: Liquidación Técnico Financiera de Obras Públicas)

Asimismo se deberá tener presente, la diferenciaentre gastos generales acreditados (retardo en la recepción de la obra) y gastos variables (cálculo de los gastos generales diarios y gastos generales por ampliación de plazo de obra).

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. Nº 184-2008-EF)
Según el Art. 201° del RLCE
En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que deberá ser debidamenteacreditado y sustentado por el contratista de obra, la Entidad podrá otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que los contratistas valoricen los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se seguirá el procedimiento antes señalado.

Según el Art. 202° del RLCE
Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de mayores gastos generalesvariables iguales al número de días correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general variable diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuentan con presupuestos específicos.
Sólo en el caso que la ampliación de plazo sea generada por la paralización de la obra por causas no atribuibles al contratista, dará lugar al pago de mayores gastos generales variablesdebidamente acreditados, de aquellos conceptos que forman parte de la estructura de gastos generales variables de la oferta económica del contratista o del valor referencial, según el caso.
En el supuesto que las reducciones de prestaciones afecten el plazo contractual, los menores gastos generales variables se calcularán siguiendo el procedimiento establecido en el párrafo precedente.
Publicado porCONSULTOR DE OBRAS
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con Facebook
Reacciones:  | |
3 comentarios:

Francisco Coronel Uriona dijo...
Muy interesante su comentario. Al respecto una duda, entiendo claramente que la acreditación de gastos generales variables es documental -entiéndase objetiva- en consecuencia, si el contratista acredita con documentos...