Carta Solicitud Ampliacion Plazo De Obra ensayos y trabajos de investigación

de Supervision ASUNTO : AMPLIACION DE PLAZO N ° 01 PARA LA OBRA: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL PROYECTO DE URBANIZACION LA JOLLA – ASIA KM 101, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO, DISTRITO DE ASIA, PROVINCIA DE CAÑETE”. FECHA : 9 de Noviembre del 2011 El presente Informe para solicitar y sustentar los fundamentos a fin de que se conceda la Ampliación de Plazo N ° 01 para la Obra “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO...

1531  Palabras | 7  Páginas

Samugari, 12 de noviembre del 2014 CARTA Nº 031-2014-/KEC/C Señores: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 013-2014-MDS/CEP CIUDAD ASUNTO: SOLICITO AMPLIACION DE PLAZO DE ENTREGA De mi especial consideración, es grato dirigirme a ustedes, con el fin de informarles y a la vez solicitarles tenga a bien brindarme una ampliación de plazo de entrega del estudio MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAMUGARI, de acuerdo a lo siguiente: ...

549  Palabras | 3  Páginas

035-2010/DTN Entidad: Ministerio Público Asunto: Ampliación de plazo y adicionales Referencia: Oficio Nº 1127-2010-MP-FN-GG-GECINF 1. ANTECEDENTES Mediante el documento de la referencia, el Director el Gerente General de infraestructura del Ministerio Público, en lo sucesivo la Entidad, formula consulta sobre el procedimiento de ampliación de plazo que debe observarse en el caso de los contratos de supervisión de obra y la forma de calcular el costo de las prestaciones adicionales...

1151  Palabras | 5  Páginas

: Arq. Alipio Edgar Miranda Romero Residente de Obra ASUNTO : Informe de Ampliación de Plazo REFERENCIA: Obra ´Construcción de 03 aulas y cerco perimétrico de la I.E. N° 20769 - Piñosµ. FECHA : Yauyos 16 de Abril del 2010 Por Intermedio del presente documento es grato dirigirme a Usted, para hacerle llegar el siguiente pedido de Ampliación de Plazo Respecto a la Obra referencia. 1. D ATOS GENERALES D E LA OBRA:  Entidad : MUNICIPALI D A D PROVINCIAL...

684  Palabras | 3  Páginas

amplaicion de plazo [pic] [pic] PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS – PIMBP MINISTERIO DE VIVENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO “CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOSA DEPORTIVA Y EN LA MZ L5 DEL C.V. 13 DEL AA.HH. VILLA ESPERANZA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA” AMPLIACION DE PLAZO Nº 01 DICIEMBRE DEL 2011 CONTENIDO • SUSTENTO DE AMPLIACION DE PLAZO • COPIAS DEL CUADERNO DE OBRA ...

869  Palabras | 4  Páginas

AMPLIACIONES DE PLAZO 1. El plazo para la ejecución de la obra, es fijada en el calendario de avance de obra del Expediente técnico, expresado en días calendarios y se contará desde el día siguiente a la entrega del terreno , el residente de obra y el inspector o supervisor están obligados a cumplir y hacer cumplir los plazos estipulados. 2. La ampliación de plazo de una obra se solicitará antes del vencimiento del plazo actual, por medio del cuaderno de obra y se justificarán en los siguientes...

652  Palabras | 3  Páginas

 La Paz, 17 de Julio de 2013 Señorita Ing. Patricia Requena R. Supervisora - Departamento de Infraestructura UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES Presente.- Ref.: Solicitud de ampliación de plazo De nuestra consideración: En fecha 06 de Mayo de 2013, la empresa constructora a la que represento dio inicio a la obra “BIBLIOTECA OMS-OPS-UMSA, PREDIO CIENCIAS DE LA SALUD”, encarándose los trabajos en forma seria y responsable desde un principio. La Empresa Constructora LKI SRL ha invertido...

968  Palabras | 4  Páginas

MEMORIA JUSTIFICATIVA TECNICO - LEGAL I. JUSTIFICACIÓN TECNICA: I.1. SUSTENTACIÓN DE CAUSAL: A la fecha, los causales que se desarrollaron para la petitoria de la ampliación de plazo fue el cambio climatológico (lluvias, heladas, derrumbes y filtraciones por capilaridad) que dificulta el desarrollo de nuestro proyecto y altera nuestra ruta crítica de tal forma influenciando en nuestras partidas de corte de terreno y eliminación de material excedente y causando riesgo de accidentes en...

906  Palabras | 4  Páginas

OPINIÓN Nº 051-2010/DTN Entidad: Banco de la Nación Asunto: Plazo para resolver solicitudes de ampliación de plazo y adicionales de obra Referencia: CARTA EF/92.2730 Nº 023-2010 1. ANTECEDENTES Mediante el documento de la referencia, el gerente del Departamento de Asesoría Jurídica del Banco de la Nación formula varias consultas sobre el plazo para resolver las solicitudes de ampliación de plazo y adicionales de obra formuladas por los contratistas. Antes de iniciar el desarrollo...

890  Palabras | 4  Páginas

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL DE ----- CON SEDE EN -----. P R E S E N T E ASUNTO: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO CON RELACIÓN AL OFICIO ------. El que subscribe ____________________, con Registro Federal de Contribuyentes _______________, representante legal de la persona moral -----------------------------------------------------------. con Registro Federal de Contribuyentes -----------------...

718  Palabras | 3  Páginas

A : ING. MANUEL ZAMORA CAPELLI GERENTE CONCISA ASUNTO : SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO Nº 01 REFRENCIA : Mejoramiento de la Carretera Puente El Pavo – Granja Sasape – Positos _____________________________________________________________________________ Por la presente tengo a bien saludarlo y al mismo tiempo informarle que se debe solicitar a la Entidad se apruebe la Ampliación de Plazo Nº 1 correspondiente, de acuerdo a lo siguiente: 1.0.- ANTECEDENTES: ...

512  Palabras | 3  Páginas

Modelo de Informe de Ampliaciones de Plazo de Obra INFORME No……………… -2010-MP-FN-GECINF-SUP/XYZ A: Ing. CESAR AUGUSTO DIAZ PASTOR Gerente Central de Infraestructura del Ministerio Público DE: Ing. XYZ Supervisor de Obra ASUNTO: Ampliación de Plazo de Obra N° 02 Obra: “Mejoramiento de la capacidad resolutiva Forense de la División Médico Legal de Ilo, en el marco del NCPP”. Referencia: a) Carta No......... del Contratista b) Oficio No ........de... ... ...

1173  Palabras | 5  Páginas

AMPLIACION DE PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CANAL EL TRIUNFO KM 3+000 AL KM 7+879.48 MOTIVOS: 1. No se ha considerado, el transporte de agregados, desde las vías vehiculares cercanas al canal, hasta los puntos de preparación de concreto. Las distancias promedio para alcanzar dichos puntos superan los 250 ml. Dicho transporte se debe realizar con personal, lo que demanda tiempo y mano de obra no considerada en el análisis de costos unitarios de ninguna de...

695  Palabras | 3  Páginas

OPINIÓN Nº 051-2010/DTN Entidad: Banco de la Nación Asunto: Plazo para resolver solicitudes de ampliación de plazo y adicionales de obra Referencia: CARTA EF/92.2730 Nº 023-2010 1. ANTECEDENTES Mediante el documento de la referencia, el gerente del Departamento de Asesoría Jurídica del Banco de la Nación formula varias consultas sobre el plazo para resolver las solicitudes de ampliación de plazo y adicionales de obra formuladas por los contratistas. Antes de iniciar el desarrollo del presente...

878  Palabras | 4  Páginas

Generales: Obra : “SALDO DE OBRA-MANTENIMIENTO DEL CANAL SAN JOSE,KM.0+000 AL KM. 0+008.90-KM.0+479.08 AL KM.2+000” 3. Resolución Gerencial : N° 317-2009-GRA – P.E. CHINECAS. 4. Presupuesto Total : S/. 1´139,768.18 Costo Directo : S/. 909,823.00 Gastos Generales : S/. 108,723.85 5. Modalidad de Ejec. : Administración Directa 6. Plazo de Ejecución : 75 Días...

1028  Palabras | 5  Páginas

Jefe de Supervisión De : Ing. Metrados y Valorizaciones Asunto : Revisión de Ampliación de Plazo Nº 3 por causal de aprobación del Expediente del Presupuesto Adicional Nº 01 y Expediente de Presupuesto Deductivo Nº 01. Referencia : Supervisión de Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera O – D a) Carta Nº (recibido el 23.09.2011). b) Resolución Ministerial N° de fecha 16.09.2011 Fecha : Otuzco, 24 de septiembre...

4170  Palabras | 17  Páginas

CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA: Art. N° 200 RLCE En cumplimiento al art. N° 41 LCE, literal 41.6 el Contratista puede solicitar A.P. Por atrasos y paralizaciones ajenas debidamente comprobadas 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista. 2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad. 3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado. 4. Cuando se aprueba una prestación adicional de obra. En este...

1764  Palabras | 8  Páginas

RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD” Cajamarca, 12 de Enero del 2012 CARTA Nº 009-2012-CHAQ/CONSULTOR Señores: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA Atención: INGº FABIAN SANCHEZ PORTAL SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Asunto : COMUNICA QUE PROYECTO COD. SNIP. 192882, AÚN NO CUENTA CON VIABILIDAD POR LO QUE SE SOLICITA AMPLIACION DE PLAZO. Referencia : CONTRATO DE CONSULTORÍA, para la Elaboración del Expediente Técnico Denominado: "MEJORAMIENTO...

694  Palabras | 3  Páginas

modelos de carta de solicitud se utilizan para solicitar información, presupuestos, catálogos... etc. También es común llamarle a estos modelos de carta "Instancia". Muchas son las instituciones que ponen a disposición de los clientes modelos de cartas de solicitud de modo que puedan rellenarlas de forma sencilla para realizar sus solicitudes. En otras ocasiones, en las que no existen estos modelos de cartas ya preestablecidos, se hace obligatorio el redactar por uno mismo este tipo de cartas. Dependiendo...

1314  Palabras | 6  Páginas

INFORME Nº 091-2012-MPH/R.O.M.J.J.M.C.Y.G.P.C./GINPLAT/CBH. A : Arq. Pavel Agama Benavidez GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL. De : Ing. Cristian Bravo Huamán RESIDENTE DE OBRA Asunto : Solicito Segunda Ampliación de plazo de ejecución de obra Referencia : a) Obra: “Mejoramiento Del Jirón José María Chávez y Jirón Gonzales Prada Del cercado de La ciudad de Huancavelica, Distrito, Provincia y Departamento de Huancavelica”. Fecha : Huancavelica, 03 de Setiembre de 2012...

554  Palabras | 3  Páginas

Supervisor de Obras. ASUNTO : INFORME FINAL DE SUPERVISION. REFERENCIA: OBRA. “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE PAMPALLACTA" FECHA : Pisac, 07 de marzo del 2012. Por medio del presente, me dirijo a Ud., para hacerle alcance el informe mensual de la Obra: “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE PAMAPALLACTA" correspondiente a la Ejecución Físico financiera de Obra correspondiente al informe mensual, el cual se encuentra en proceso de ejecución...

3844  Palabras | 16  Páginas

CARTAS DE SOLICITUD 1º Concepto : Sirve para que nos envíen nuestros catálogos, Listas de precios o demostraciones De diferentes productos para posible pedido .Estas muestras son enviadas en forma gratuita con la finalidad de venderlo en nuestro propio establecimiento o cubrir nuestras propias necesidades. 2º Requisitos : a) Comunicar la necesidad de la información. b) Dirigir la solicitud ala persona indicada c) Para obtener la infamación deseada d) Presentar...

860  Palabras | 4  Páginas

SOLICITUD PARA EJECUTAR EN EL EXTRANJERO DOCUMENTOS JUDICALES O EXTRAJUDICALES BASADO EN EL PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE EXHORTOS O CARTAS ROGATORIAS FORMULARIO A EXHORTO O CARTA ROGATORIA1 1 Debe elaborarse un original y dos copias de este Formulario; en caso de ser aplicable el A (1) debe ser traducido al idioma del Estado requerido y se adjuntarán dos copias. *Táchese si no corresponde. 5 PARTE SOLICITANTE Nombre: Dirección: 6 APODERADO DEL SOLICITANTE ...

1129  Palabras | 5  Páginas

1:Modelo Carta solicitud de empleo - Carta 1. Solicitud de empleo de alguien que ha terminado sus estudios y no dispone de experiencia laboral anterior. Así debería ser la carta de la solicitud del primer empleo:   Modelo carta solicitud de empleo  | Carmen Marina Suarez C/ subida, 10, 2º D 24080 - Madrid Tfno: 91 2222222 |   Empresa de veterinaria "lNVASA S.A."A la atención de la srta: Lola Perez 28034 - Madrid a 15 de Junio de 2010 Estimada señorita Lola: Escribo...

753  Palabras | 4  Páginas

así lograr el país que todos anhelamos en el mundo, aparte que nos llevaría a crecer como sociedad y como seres humanos. META A CORTO PLAZO Es dar a conocer el tema de igualdad con PACIENCIA a toda clase de personas empezando con los niños y dándoles a conocer la importancia de la igualdad en todos los ámbitos de la vida cotidiana. META A MEDIANO PLAZO Seria exponerles a todos con RESPONSABILIDAD a las instituciones a que toda persona pueda abocarse para hacer valer sus derechos...

877  Palabras | 4  Páginas

CONTRATO DE OBRA CORRESPONDIENTE A AMPLIACIÓN DE PLANTA ALTA DE CASA HABITACIÓN UBICADA EN CALLE ------------------------No. 50, DE LA COLONIA ------ EN ESTA CIUDAD DE----------------, CON BASE EN PRECIOS UNITARIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SRA.---------------------, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ COMO “EL CONTRATANTE” Y, POR OTRA PARTE, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ------------- S.A. de C.V., REPRESENTADA POR SU APODERADO LEGAL LA C. ING.-----------------------------, A QUIEN EN LO SUCESIVO...

851  Palabras | 4  Páginas

INFORME N° 013 EXPEDIENTE N° 15 –PROYECTO AMP-09 LT-2234- CHICLAYO OESTE – GUADALUPE - TRUJILLO NORTE A 220 KV I.- GENERALIDADES. En la LT-2234 II.- BASE LEGAL. * Decreto Ley N° 25844- Ley de Concesiones Eléctricas y Reglamento. * Código Nacional de Electricidad – Subministro 2011 aprobado mediante la Resolución Ministerial 214-2011-MEM/DM. * Decreto Ley N° 27332- Ley Marco de los organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos * Reglamento General...

1100  Palabras | 5  Páginas

Sin perjuicio de las sanciones penales, cuando mediante procedimiento breve y sumario se compruebe que el inscrito no reside en el respectivo municipio, el Consejo Nacional Electoral declarará sin efecto la inscripción. (…)”. 3. A su turno la misma obra en el artículo 163 de 1.994 define la residencia electoral como el lugar donde una persona habita o de manera regular está de asiento, ejerce su profesión u oficio o posee algunos de sus negocios o empleo. De acuerdo a lo preceptuado, el concepto de...

1321  Palabras | 6  Páginas

Este ayuntamiento se compromete formalmente a reintegrar a la Federación, los recursos que en su caso, no sean aplicados o erogados en los proyectos para los se solicita el apoyo financiero, en los términos de las disposiciones aplicables, en el plazo que establezca y conforme a las disposiciones que nos indique y comunique en su oportunidad la SHCP. Finalmente este ayuntamiento expresa el compromiso total de cumplir con las disposiciones aplicables sobre transparencia, rendición de cuentas...

603  Palabras | 3  Páginas

personas de sexo femenino con la edad de 9 años en adelante. Por prevención se considera que a su hija Diana Lara con el código de estudiante 2154 se le debe ser vacunada con antelación antes de que esta pueda estar en exposición de este a largo plazo, por eso le acudimos esta circular para que este entendido que para el día 17/04/2014 se llevara a cabo el procedimiento de vacunación. Solicitamos su firma para la autorización de esta vacuna. Gracias por su atención Att: Tulio Pineda Portacio...

598  Palabras | 3  Páginas

despido de usted con las consideraciones mas distinguidas. Atentamente: Firma La Paz, noviembre de 2014 Señor: Cnl. Desp. Oscar Ramiro Soliz Feraudy DIRECTOR NACIONAL DE LA O.C.N. INTERPOL-BOLIVIA Presente.- REF: SOLICITUD DE CERTIFICACION DE ANTECEDENTES Señor director: Castillo Ticona Franco Oscar , mayor de edad y hábil por derecho, consedo la identidad en el departamento de la paz, soltero domiciliado su autoridad y con el debido respeto expone y solicita: ...

624  Palabras | 3  Páginas

PERITO CONTADOR SOLICITA AMPLIACION DE PLAZOS. Señor Juez: JUZGADO NACIONAL DE 1RA INSTANCIA DEL TRABAJO NRO. 70 BUCHANAN; MARIA JOSE, Contadora Pública matriculada en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el Tomo 346 – Folio 003, con domicilio en Arenales 1238, 9º “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designada Perito Contadora en los autos caratulados "PEINKO LEONEL JOSE LUIS C/ASOCIART SA ART s/ACCIDENTE, (EXPTE.NRO.29389/2014), a V...

798  Palabras | 4  Páginas

__________________ INFORME Nº 019-2011/C.S.C.-S.O A : ING. GERMAN MARTINEZ CISNEROS Gerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Ancash DE : CONSORCIO SANTA CRUZ Supervisor de Obra ASUNTO : AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 02 REF. : L.P. Nº 019-2009-GRA BAJO EL AMBITO D.U. Nº 041-2009 OBRA: CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO MESA RUMI CATIANA TZACTZA –SANTA CRUZ-HUAYLAS. Contratista: CONSORCIO MESA RUMI FECHA : HUARAZ 12 DE AGOSTO DEL 2011. ____________________________________________________________ ...

6200  Palabras | 25  Páginas

FORMULARIO 5.8. S.O.P.D. - 5.1.3./5.1.4.) 1/3 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE DEMOLICION OBRA PRELIMINAR DIRECCION DE OBRAS - I. MUNICIPALIDAD DE : NUMERO SOLICITUD REGION: REGIÓN : Fecha de Ingreso URBANO RURAL * A LLENAR POR LA LA D.O.M. CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS NUMERO DE FECHA 1. DIRECCION DE LA PROPIEDAD CALLE o CAMINO NUMERO ROLSII MANZANA LOTE LOTEO O LOCALIDAD PLANO DE LOTEO Nº 2. DECLARACIÓN JURADA DEL PROPIETARIO CÉDULA DE ...

559  Palabras | 3  Páginas

 SOLICITO CONTROL DE PLAZO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES-SE DECLARE CADUCIDAD DE ACTOS FISCALES SEÑOR DOCTOR CARLOS RAUL ZAVALETA ROJAS JUEZ DEL QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE TACNA RAUL PARRA LANDA, Abogado Defensor por JULIO CESAR CUBAS AMAYA en la investigación sobre supuesto delito la Fe Pública, en modalidad de Falsedad Ideológica , en agravio del ESTADO, con domicilio procesal en Calle Inclán N° 253 Of. 320 Tacna, a usted respetuosamente me presento y expongo: ...

857  Palabras | 4  Páginas

EJEMPLOS DE CARTAS DE SOLICITUD DE EMPLEO Guatemala 14 de Enero del 2009 CRAMI PILAR CABRERA Y LUIS A. HERRERA LAS PIEDRAS Estimado señores: Al ver su oferta de empleo publicada el 13 de enero del año en curso me dirijo a usted para hacerle saber que estoy interesado en su oferta de trabajo. Adjunto a esta carta le he enviado mi currículo vital en el mismo ustedes podrán observar que poseo la suficiente experiencia y la capacidad de poder ocupar el vacante. ...

1116  Palabras | 5  Páginas

nuestro numero de cuenta que se adjunta junto con la carta. No pediríamos este tipo de cosas si no fuera porque estamos desesperados y no vemos otra salida que apoyarnos en la gente que siempre ha estado ahí, como es usted. Esperamos su respuesta y le agradecemos de antemano su tiempo. Atentamente Rosa López Gómez   Banca Pérez Pérez Calle Quinta avenida 23 Madrid 12 de Marzo de 2007 Sr. D. Francisco Peláez López Aseguradora "Dientes Dientes" Plaza Murciana 21 Barcelona Muy señor mío: Lo primero...

1273  Palabras | 6  Páginas

CARTA COMERCIAL Una carta comercial  sirve como medio de comunicación entre dos empresas comerciales o bien una empresa con un particular, o viceversa. Su contenido suele ser formal, oficial y/o confidencial. La actividad comercial es muy variada, por ello existen varios tipos de cartas comerciales. Los más importantes son: de compraventa, de reclamación, de ofertas, de solicitud de información y de publicidad. Es un documento que se ocupa principalmente de asuntos de índole comercial, aunque la...

1544  Palabras | 7  Páginas

 Que es una carta de solicitud de empleo?? La solicitud de empleo es una carta de contacto que se enviará a tu empresa deseada o potencial. Por lo tanto, debería tener todas las características de una carta oficial - buena calidad de papel, tus datos de contacto y los de la empresa, un tratamiento adecuado, fecha, etc. Debería ser clara y estar bien estructurada, sin errores de gramática u ortografía. El contenido de la solicitud debe ir dirigida hacia el asunto en cuestión, sin ser exagerado...

953  Palabras | 4  Páginas

La carta de respuesta positiva tiene como objetivo informar a un individuo que sus intereses se encuentran en revisión o seleccionados y que requiere solo de una aprobación o requisito previo para su conclusión. Ejemplo: Banco del Pacifico. S.A. de C.V.B. Av. Totoro Núm. 5632 Colonia el Sol, Jicotepec. Tlaxcala. Méx . 15 de Enero del 2011. José Francisco Santiago Romero. Capistrano núm. 331. Colonia el Sol Jicotepec. Tlaxcala Méx. Atención: Por medio de la presente le hago de...

784  Palabras | 4  Páginas

Escuela Secundaria Número 68 “Profesor Gabino A. Palma” Materia: Español Profesora: Carta Poder y Solicitud de empleo Alumna: María Vázquez Carbajal Grupo: T.M. Introducción: Carta Poder Una carta poder es un documento de orden privado, que es presentado a una empresa o institución con la finalidad de avalar al portador o a un tercero como capacitado para realizar las gestiones que correspondan, ya sea por un trámite, acto, función, pago, etc. Es una facultad dada...

766  Palabras | 4  Páginas

receptor.  CARTA Una carta es un medio de comunicación escrito por un emisor (remitente) y enviado a un receptor (destinatario). Normalmente, el nombre y la dirección del destinatario aparecen en el enfrente del sobre, y el nombre y la dirección del remitente aparecen en el reverso del mismo (en el caso de sobres manuscritos) o en el anverso (en los sobres preimpresos). Existen cartas sin remitente, en las que no está lista o anotada la dirección de quien envía la carta, bien por olvido...

1294  Palabras | 6  Páginas

Sobre la forma de computar el plazo para entender practicada la notificación por carta certificada según el artículo 46 de la ley n° 19.880. La Contraloría General de la República (CGR) estableció a través del dictamen N° 31.277, de 5 de julio de 2006, que el plazo de tres días a cuyo vencimiento se entiende practicada la notificación, se cuenta desde la recepción de la carta en la oficina de Correos que corresponda, y se debe considerar como fecha de tal recepción la que se haya estampado en...

606  Palabras | 3  Páginas

Agradeciéndole anticipadamente por la atención brindada al presente, hago propicia la ocasión para testimoniar los sentimientos de mi consideración y estima personal. Atentamente: RAMOS CASANI Mirtha DNI N° 74472421 CARTA NOTARIAL Ica, 14 de setiembre del 2014 Sr: JUAN LUIS POLO VENTURA ACCIONISTA Calle: Lima 418A De nuestra consideración: Nos es grato dirigirnos a usted en su calidad de accionista de la empresa MULTIDENT S.A...

702  Palabras | 3  Páginas

Ejemplo de carta de respuesta a una solicitud: Fermín Arraskamelabarrigoitia Puig Agente comercial Taulat, 120 Barcelona                                                                                                         12 de junio de 2012   Sr. Leopoldo García Ruiz Director Gerente de Fabricas García Madrid   Muy señores míos: En respuesta a la carta de ustedes en la que solicitaban cierto numero de piezas para un proyecto que tiene lugar en navidad, debo contestarles muy a pesar nuestro...

965  Palabras | 4  Páginas

dirijo a usted con el fin de solicitarle que me envíe una lista de precios de sus productos, el motivo para hacerlo es que hemos abierto el concurso para proveedores, por lo cual le agradecería si nos enviase, lo antes posible, una contestación a esta carta. En espera de una respuesta favorable, lo saludo muy atentamente, y le agradezco su tiempo y las molestias que pudiera ocasionarle. Sebastián Eyen Alcaraz Encargado de compras DNI 33516694 EMPRESA PERRUNES S.A ...

526  Palabras | 3  Páginas

Ampliación de Plazo Nº 01 CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA : Nº 002-2014-VIVIENDA-PNT OBRA : “ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT DEL C.P. COCOTRON RONCUHUASI - DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA - PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC” ENTIDAD : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CONTRATISTA : CONSORCIO MONTESION SUPERVISOR : ING. HOLGUER CAYO BACA I...

2312  Palabras | 10  Páginas

disposición y arreglo de los distintos órganos o unidades que se compone un organismo administrativo y la relación que guardan estas unidades entre sí, así como la forma en que se encuentran repartidas las actividades entre los departamentos. 27. PLAZA.- es el conjunto de labores, responsabilidades, condiciones de trabajo asignadas de manera permanente a un empleado en particular, en determinada adscripción. 28. PROCEDIMIENTO.- sucesión cronológica de operaciones concatenadas entre sí, que se constituyen...

1294  Palabras | 6  Páginas

de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” Chiclayo 07 de Enero del 2014 Solicita: Ampliación de Plazo Parcial N° 01 Señor : Ing. Leonidas F. Pinella Odar Jefe de Supervisión de Obra Ciudad / S. J. S. El Representante legal del A.C&A&EL TINGO, encargado de la ejecución de la obra: “PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, CASETA, CERCO PERIMÉTRICO, LÍNEA DE IMPULSIÓN Y ELECTRIFICACIÓN DEL POZO TUBULAR...

2564  Palabras | 11  Páginas

CONSTRUCTORA XXXXX, se perfila como la empresa mas reconocida, por lo que mi intencion y deseo es poder realizar con ustedes, las horas de practicas profesionales que me ha sido solicitadas. Anexo que a esta misiva mi curriculum, historial academico y carta de recomedacion. En espera de una Pronta respuesta, quedo a sus ordenes para cualquier duda o aclaracion. Por su atencion, Gracias. ATENTAMENTE: ...

1002  Palabras | 5  Páginas

15 $ 195.000 $ 150.000 Saldo por gastar $ 45.000 $ 45.000 3.- Se requiere solicitar cambiar la cantidad de compras en el ITEM Operaciones. En vez de 83 petos, solo comprar 40. En vez de 20 colchonetas comprar solo 10. Esta solicitud dice relación con aumentar la variedad de materiales deportivos, para la ejecución de nuestro proyecto, entendiendo que para los participantes y profesores a cargo, tener una variedad de implementación hace que sus clases sean más lúdicas y entretenidas...

538  Palabras | 3  Páginas

DESVENTAJAS: • Puede alentar el conformismo * Limita las fuentes de talento disponibles para la organización. b).- Fuentes externas.- Es completar las vacantes mediante candidatos que son reclutados en el mercado de mano de obra. VENTAJAS: • Traer experiencia nueva a la empresa DESVENTAJAS: • Frustra las expectativas internas (del personal que espera la promoción o transferencia). • Exige al candidato admitido un tiempo de adaptación a la nueva empresa...

1161  Palabras | 5  Páginas

Panama, 31 de Enero de 2012 Arquitecto RUBEN AGUILAR Dirección de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Ministerio de Vivienda E. S. M. SOLICITUD: CAMBIO DEL CODIGO DE ZONA DE R1BC2 EXISTENTE A RM3C2 PARA LA FINCA ________ Por este medio tengo bien a solicitar en nombre de propietarios de la finca _________, ubicada en calle 61 ESTE y calle 60 ESTE, Corregimiento de Bella vista, el cambio de código de zona existente R1BC2 Cabe mencionar que en el entorno en un radio menor...

730  Palabras | 3  Páginas

Valencia, 21 de agosto de 2013 Asunto: Solicitud de Audiencia Atención: Oficina Alcalde Alejandro Feo la Cruz. CCO: Alcalde Alejandro Feo La Cruz. Ante todo un cordial saludo, por medio de la presente me dirijo a Ud. En esta oportunidad para solicitar formalmente una audiencia, con la finalidad de tratar el tema del desarrollo urbano y posibilidad de construcción en la manzana 18 de la urbanización Jardín Mañongo, la cual por motivos ajenos a los propietarios se encuentra en estado de abandono...

544  Palabras | 3  Páginas

CALDAS Admisiones y Registro Manizales Colombia Con todo respeto me dirijo a Ustedes para solicitarles guardar el cupo que me han otorgado en la facultad de INGENIERIA DE SISTEMAS para el segundo semestre del presente año, el motivo de dicha solicitud es que actualmente me encuentro fuera del país y apenas me entere el día de ayer (05-02-2013) que me habían otorgado dicho cupo para el primer semestre. Para constancia de mi solicito anexo copia scaneada de mi pasaporte y cedula de ciudadanía...

864  Palabras | 4  Páginas

adjuntan a esta emisiva), también se le manifestó la negatividad a la junta de vecinos, los cuales con su prepotencia no quieren escuchar nuestra petición de una multicancha e insisten en la construcción de una sede. Hoy más que nunca nuestra solicitud lleva un peso importante, ya que nuestro amigo y compañero Vicente Rebolledo Artigas (Q.E.P.D.) fue aquel menor que falleció en el accidente de tránsito en San Francisco de Mostazal, el pasado 17 de Enero del actual mes en el bus de la empresa...

505  Palabras | 3  Páginas

MODELO DE CARTA AL DECANO DE LA FACULTAD - SOLICITUD DE EXIMICION DE LA CURSADA DE IDIOMAS Sra. Decana de la Facultad de Derecho de la UBA, Dra. Mónica Pinto                 Me dirijo a usted, a título de alumna regular de la Facultad de Derecho, con el fin de solicitar la eximición de la cursada de los tres niveles de lecto-comprensión en lengua extranjera, de acuerdo con la resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho (CD) N 1211/11 conforme encontrarme en condiciones de inscribirme...

734  Palabras | 3  Páginas

requerida a efectos de realizar: Tramitación de Solvencia INCES Contratación con PDVSA, CANTV, CORPOELEC Contratación con la Gobernación del estado Monagas Agradeciendo de antemano la atención y celeridad que le puedan dispensar a la presente solicitud, se despide Atentamente, Por La Instancia de Administracion. Rosirene Da Silva de Gonzalez C.I.V-10.303.002 Coordinador (a) SE ANEXA LISTADO DE ASOCIADOS A LA FECHA ASOCIACION COOPERATIVA SERVICIOS TECNICOS INTEGRALES 101, R.L. ...

1465  Palabras | 6  Páginas

inscripciones recaudadas más 2 Beta Keys para Dota2. Se sortearan 2 Beta Keys para Dota2, entre los demás jugadores que no haigan sido primer o segundo lugar. El nombre de los ganadores será publicado por Facebook y afuera del centro interno, tendrán plazo de 1 mes para recoger sus premios. Finalizado el torneo se publicara los jugadores con las mejores estadísticas (más killer, más asistencias, más muertes, etc.) y se realizara video con las mejores jugadas. V. FECHA Y HORARIO DEL TORNEO La fecha...

945  Palabras | 4  Páginas

A todo el consejo de grupo 100: A solicitud del jefe de grupo me dirijo a todos ustedes por este medio con motivo de solicitar mi carta de traslado a otro grupo, por los motivos que a continuación enlisto: A mi punto de vista la comunidad a la cual pertenezco no cuenta con los elementos que yo considero necesarios para mi óptimo desarrollo; lo cual incluye el numero de integrantes mínimo con el cual se pueden desarrollar actividades grupales y la ausencia de una jefa que se haga cargo de la...

1100  Palabras | 5  Páginas