Contrato de Obra

Entre: “_____”, domiciliada en la Avenida Francisco de Miranda, Centro Comercial Lido, Nivel 7, oficina 71-E, Urbanización El Rosal, Chacao, Estado Miranda, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital en fecha 30 de Abril de 2015, anotado bajo el Nº 14, Tomo 113-A SDO, con el Nº de R.I.F. J405827947, representada en este actopor su Apoderado Gustavo A. Esteban Molina, Venezolano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Caracas y titular de la Cédula de Identidad Nº. V- 11.309.130, según se evidencia de la Escritura de Apoderamiento Numero Setecientos Trece, otorgada el 26 de agosto de 2014 y apostillada en Madrid bajo el Nro. 071641, en fecha de 27 de agosto de 2014, por una parte, y por la otra, DELL’ACQUA,C.A.,sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Puerto Ordaz, Municipio Caroní del Estado Bolívar, originalmente inscrita en el Registro de Comercio que llevó el Juzgado Primero de Primera instancia en lo Civil y Mercantil, Primer Circuito de la Circunscripción Judicial de Estado Bolívar, anotada bajo el Nº 205, folios vuelto del 81 al 85 y vuelto, Libro de Comercio Nº 60, de fecha 29 de diciembre de1960, cuya última reforma integral al documento constitutivo-estatutos fue aprobada en asamblea de fecha 09 de junio de 2008, inscrita en la oficina de Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, el día 11 de junio de 2008, bajo el Nº 60, Tomo 31-A-pro, y representada en este acto por su Apoderado Ramón García Viadero, venezolano, mayor de edad, titular de lacédula de identidad N° 11.927.832, representación que consta de Poder Especial, debidamente autenticado por ante la Notaría Pública Primera de Puerto Ordaz, en fecha 28 de abril de 2011, anotado bajo el N° 14, Tomo 109, por una parte, y quien en lo sucesivo y a los solos efectos de este Contrato se denominara “DELL’ACQUA”, en lo sucesivo y a los solos efectos de este Contrato se denominara “LACONTRATISTA”, se ha convenido en celebrar con en efecto se celebra, el presente Contrato:

CONTRATO Nº: Monto:
CONTRATISTA: Dell´Acqua, C.A.

Firmas y Fechas:




DEFINICIONES:
Las siguientes palabras, términos o expresiones tendrán el significado y alcance que de inmediato se les asigna, cuando sean utilizados eneste Documento Principal:
1. ACTA DE INICIO: Se refiere al Acta o Documento que firmarán las PARTES, donde se dejará constancia de la fecha de inicio del SERVICIO objeto de este CONTRATO, la cual será dentro de los diez (10) días hábiles a la FECHA DEL CONTRATO.
2. CONTRATO: Significa el contenido de este Documento Principal conjuntamente con los documentos señaladosen su Cláusula Segunda.
3. CRONOGRAMA DEL SERVICIO: Se refiere al programa de trabajo que indica las fechas de inicio y terminación de cada una de las actividades que forman parte del SERVICIO; el cual deberá ser presentado por LA CONTRATISTA a Easter Mining Group Limited, Sucursal Venezuela, dentro de los diez (10) días hábiles a la FECHA DELCONTRATO, a los fines de su aprobación.
4. Easter Mining Group Limited, Sucursal Venezuela: Se refiere a Easter Mining Group Limited, Sucursal Venezuela, CA., como ente contratante del SERVICIO.
5. FECHA DEL CONTRATO: Se refiere a la fecha de suscripción por las PARTES de este Documento Principal.
6. SUPERVISOR: Significa el representante designado por Easter Mining Group Limited,Sucursal Venezuela, para ejercer el control y fiscalización de los trabajos que constituyen el SERVICIO, con las atribuciones que se indican en la Cláusula Décima Cuarta de este Documento Principal.
7. LA CONTRATISTA: Se refiere a la persona jurídica encargada de prestar el SERVICIO objeto del presente CONTRATO, quien actúa, como responsable en...