4
Páginas: 23 (5569 palabras)
Publicado: 28 de julio de 2015
BASES ESPECÍFICAS DE CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO
““REPARACION Y CONSTRUCCION DE CARPETAS DE RODADO INTERIOR MINA”
PROPÓSITO Y
ALCANCE
Las presentes Bases Específicas de Contratación (las “BEC”) contienen las disposiciones específicas y las disposiciones técnicas que regularán el presente contrato, en adelante el “Contrato”.
CAPITULO I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTRATACIÓNPARA
“REPARACION Y CONSTRUCCION DE CARPETAS DE RODADO INTERIOR MINA "
Las Especificaciones Técnicas establecen las disposiciones técnicas que regulan y describen con mayor precisión el servicio que se contrata por Codelco.
Las Especificaciones Técnicas se incluyen en documento adjunto.
CAPITULO II. BASES ESPECÍFICAS DE CONTRATACIÓN
En este capítulo de las BEC, se regulanlos aspectos específicos del Contrato, modificando y/o complementando lo dispuesto en las Bases Administrativas Generales (las “BAG”).
Para todas aquellas materias que no estén específicamente mencionadas en este capítulo, rigen íntegramente las disposiciones de las BAG. Por esta razón, los títulos y disposiciones del presente instrumento tienen una numeración correlativa a los títulos ydisposiciones de las BAG y sus Anexos, para las materias aquí tratadas.
En particular, el presente contrato se regirá por las siguientes disposiciones específicas complementarias:
BAG CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
DOMICILIO ESPECIAL Y CONVENCIONAL
Para todos los efectos legales derivados del Contrato, las Partes fijan su domicilio especial en la ciudad de Rancagua, prorrogando lacompetencia ante los tribunales de dicha ciudad.
BAG CAPÍTULO II. ADJUDICACION, FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y SUS CONDICIONES GENERALES
6 FORMALIZACION DEL CONTRATO
6.2. Plazo de Ejecución
La vigencia del contrato será de 4 años.
6.2.1 Cláusula Revisión Modelo de Negocio
Transcurrido 09 meses de ejecución del servicio, o antes, con el fin de aumentar laproductividad y disminuir los costos, el contratista podrá presentar al administrador del contrato de DET y al área de Abastecimiento, un análisis para mejorar la propuesta de valor del encargo en ejecución, como por ej, y sin ser restrictivos sólo a ellos:
• Cambio en el Modelo de Negocio
• Modificación del método de trabajo y programa de trabajo.
• Cambio, en todo o en parte,de especificaciones, definiciones o alcances en Bases
Técnicas.
• Revisión de recursos y dedicación de los mismos.
• Incorporación de tecnología e inversiones.
• Prestaciones adicionales o complementarias a lo contratado inicialmente.
• Incorporación o modificación de indicadores de desempeño (KPI).
Para evaluar, valorizar e incorporar tales cambios al contrato, el administrador deDET junto con el área de Abastecimiento revisará la conveniencia integral de las soluciones propuestas, procurando incorporar las modificaciones antes del primer año de ejecución del encargo en conjunto con el contratista.
En caso de ser aceptadas las iniciativas por parte de Codelco, significando una mejora en la propuesta de valor con respecto al previsto en el contrato, la nueva estructura decosto debe reflejar beneficios para Codelco, el Contratista y sus trabajadores.
Así mismo Codelco podrá sugerir mejoras en cualquier ámbito de ejecución del contrato para realizar modificaciones que permitan optimizarlo.
Para hacer aplicable lo anteriormente señalado, el contratista deberá dar cabal cumplimiento a lo contratado inicialmente en cuanto a seguridad, calidad y oportunidad de losservicios.
6.2.2. Clausula Continuidad del Contrato
Durante la vigencia del contrato, el desempeño del contratista será periódicamente evaluado en los aspectos de:
• Ejecución de lo contratado (KPI): seguridad, calidad, sustentabilidad y manejo de relaciones laborales
• Aplicación de la Cláusula Revisión Modelo de Negocio: propuestas, implementación y su grado de...
BASES ESPECÍFICAS DE CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO
““REPARACION Y CONSTRUCCION DE CARPETAS DE RODADO INTERIOR MINA”
PROPÓSITO Y
ALCANCE
Las presentes Bases Específicas de Contratación (las “BEC”) contienen las disposiciones específicas y las disposiciones técnicas que regularán el presente contrato, en adelante el “Contrato”.
CAPITULO I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTRATACIÓNPARA
“REPARACION Y CONSTRUCCION DE CARPETAS DE RODADO INTERIOR MINA "
Las Especificaciones Técnicas establecen las disposiciones técnicas que regulan y describen con mayor precisión el servicio que se contrata por Codelco.
Las Especificaciones Técnicas se incluyen en documento adjunto.
CAPITULO II. BASES ESPECÍFICAS DE CONTRATACIÓN
En este capítulo de las BEC, se regulanlos aspectos específicos del Contrato, modificando y/o complementando lo dispuesto en las Bases Administrativas Generales (las “BAG”).
Para todas aquellas materias que no estén específicamente mencionadas en este capítulo, rigen íntegramente las disposiciones de las BAG. Por esta razón, los títulos y disposiciones del presente instrumento tienen una numeración correlativa a los títulos ydisposiciones de las BAG y sus Anexos, para las materias aquí tratadas.
En particular, el presente contrato se regirá por las siguientes disposiciones específicas complementarias:
BAG CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
DOMICILIO ESPECIAL Y CONVENCIONAL
Para todos los efectos legales derivados del Contrato, las Partes fijan su domicilio especial en la ciudad de Rancagua, prorrogando lacompetencia ante los tribunales de dicha ciudad.
BAG CAPÍTULO II. ADJUDICACION, FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y SUS CONDICIONES GENERALES
6 FORMALIZACION DEL CONTRATO
6.2. Plazo de Ejecución
La vigencia del contrato será de 4 años.
6.2.1 Cláusula Revisión Modelo de Negocio
Transcurrido 09 meses de ejecución del servicio, o antes, con el fin de aumentar laproductividad y disminuir los costos, el contratista podrá presentar al administrador del contrato de DET y al área de Abastecimiento, un análisis para mejorar la propuesta de valor del encargo en ejecución, como por ej, y sin ser restrictivos sólo a ellos:
• Cambio en el Modelo de Negocio
• Modificación del método de trabajo y programa de trabajo.
• Cambio, en todo o en parte,de especificaciones, definiciones o alcances en Bases
Técnicas.
• Revisión de recursos y dedicación de los mismos.
• Incorporación de tecnología e inversiones.
• Prestaciones adicionales o complementarias a lo contratado inicialmente.
• Incorporación o modificación de indicadores de desempeño (KPI).
Para evaluar, valorizar e incorporar tales cambios al contrato, el administrador deDET junto con el área de Abastecimiento revisará la conveniencia integral de las soluciones propuestas, procurando incorporar las modificaciones antes del primer año de ejecución del encargo en conjunto con el contratista.
En caso de ser aceptadas las iniciativas por parte de Codelco, significando una mejora en la propuesta de valor con respecto al previsto en el contrato, la nueva estructura decosto debe reflejar beneficios para Codelco, el Contratista y sus trabajadores.
Así mismo Codelco podrá sugerir mejoras en cualquier ámbito de ejecución del contrato para realizar modificaciones que permitan optimizarlo.
Para hacer aplicable lo anteriormente señalado, el contratista deberá dar cabal cumplimiento a lo contratado inicialmente en cuanto a seguridad, calidad y oportunidad de losservicios.
6.2.2. Clausula Continuidad del Contrato
Durante la vigencia del contrato, el desempeño del contratista será periódicamente evaluado en los aspectos de:
• Ejecución de lo contratado (KPI): seguridad, calidad, sustentabilidad y manejo de relaciones laborales
• Aplicación de la Cláusula Revisión Modelo de Negocio: propuestas, implementación y su grado de...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.