Contrato

MODELO DE SUB-CONTRATO PARA EMPRESAS INSTALADORAS


INDICE DETALLADO

Glosario

Artículo 1: Documentos del contrato, Finalidad y Relación con el Contrato de Obras.

Artículo 2: Responsabilidad del Contratista.

Artículo 3: Fecha de iniciación y virtual terminación.

Artículo 4: Monto y pago del Contrato.

Artículo 5: Liquidación de daños por atraso.

Artículo 6: Fuente delas instrucciones.

Artículo 7: Responsabilidad con respecto al personal.

Artículo 8: Exención impositiva.

Artículo 9: Alteraciones, Añadidos u Omisiones.

Artículo 10: Unidad de Gerenciamiento.

Artículo 11: Fiscalización de Obras.

Artículo 12: Recepción Provisoria de los Trabajos.

Artículo 13: Periodo de Garantía de Buena Ejecución.

Artículo 14: Recepción Definitivade los Trabajos.

Artículo 15: Mantenimiento.

Articulo 16: Notificaciones.





GLOSARIO

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Organismo Internacional cuyo rol es prestar apoyo administrativo para la ejecución de este contrato.

PROYECTO: Proyecto PAR/97/021 (14311) “Fortalecimiento Institucional de la Corte Suprema de Justicia para el Desarrollo de losCentros de Justicia”; programa Programa ejecutado por el PNUD y la Corte Suprema de Justicia, representado por el Director Nacional del Proyecto.

Unidad de Gerenciamiento (UG): Unidad técnica que tiene a su cargo la coordinación del Proyecto PAR/97/021 (14311) y consecuentemente la relación contractual técnica y operativa con el CONTRATISTA.

COMITENTE: es el Proyecto PAR/97/021 (14311)“Fortalecimiento Institucional de la Corte Suprema de Justicia para el Desarrollo de los Centros de Justicia”, también denominado “Programa de Infraestructura”.

CONTRATISTA: es la persona o empresa encargada de cumplir con el objeto del Contrato y con quien se suscribe el presente Sub-contrato.

EMPRESAS INSTALADORAS: Es la persona o empresa especialista encargada de cumplir con el objeto del Sub-contratopara la provisión, instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del/la ______________________ de las Instalaciones Especiales.

Contrato de Obras: Documento que rige la ejecución de la obra y en cuyo marco se celebra el presente Sub-contrato.

Recepción Provisoria: Acto mediante el cual se da por concluidos los trabajos, habiendo pasado satisfactoriamente cualquier prueba o ensayofinal que estuviera estipulado en el Contrato. Al efecto se labra un Acta de Recepción Provisoria donde se dejará constancia de los detalles de terminación pendientes y se establecerá el plazo en que se llevarán a cabo los ajustes correspondientes, el cual no podrá ser superior al Período de Garantía de Buena Ejecución.

Período de Garantía de Buena Ejecución: Período de tiempo mínimo, establecidoen el Contrato y computado a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recepción Provisoria, que debe transcurrir para dar derecho a la Recepción Definitiva y durante el cual el Contratista está obligado en realizar el mantenimiento de las obras, instalaciones y/o bienes proveídos y reparar cualquier falla o irregularidad en los mismos.

Recepción Definitiva: Acto mediante el cual se da porterminada la relación contractual, una vez fenecido el Periodo de Garantía de Buena Ejecución y salvadas satisfactoriamente todas las irregularidades indicadas por el Comitente o sus representantes. Al efecto se labra un Acta de Recepción Definitiva.






MODELO DE SUBCONTRATO DE EMPRESAS INSTALADORAS


SUB-CONTRATO DE PROVISIÓN, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL/LA__________________________PARA LOS JUZGADOS DE 1° INSTANCIA DE ___________________________, entre la Empresa ________________ en adelante denominado “el Contratista”, representado por el/la ______________________________, Representante Legal, y la empresa ______________________, en adelante “el Sub-contratista”, que está representado por ____________________, en calidad de Representante...