empresa

LIQUIDACIONES
Cuando la obra es por contrata, el contratista presentará la liquidación debidamente sustentada y con cálculos detallados, dentro de un plazo de 60 días o el equivalente a un décimodel plazo de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra.
Dentro de un plazo de 30 días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya seaobservando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al contratista para que éste se pronuncie dentro de los 15 días siguientes.
Si elcontratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será de responsabilidad exclusiva de la entidad en plazo idéntico, siendo los gastos de cargo del contratista. La entidadnotificará la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los 15 días siguientes.
La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por laotra dentro del plazo establecido.
Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá poraprobada la liquidación con las observaciones aprobadas.
En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquélla deberá manifestarlo por escrito dentro del plazoprevisto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los 15 días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje.Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el Reglamento de Contrataciones y Adquisicionesdel Estado, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.
En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios la liquidación final se practicará con los precios unitarios,...